塑像施工合同范本(7篇)

摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《塑像施工合同范本(7篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《塑像施工合同范本(7篇)》。

塑像施工合同范本 第1篇

委托单位： （以下简称甲方）

设计及制作人： （以下简称乙方）

为了明确双方责任，保证设计、制作的顺利完成，按照《^v^合同法》和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

一、设计、制作雕塑艺术品慨况

1、艺术品名称：

2、艺术品放置地点：

3、艺术品制作开始日期：从合同签订日开始

4、艺术品制作完成日期：

二、造价及承包方式：

1、艺术品设计、制作造价：四万一千四百元整

2、按甲乙双方确认的艺术品构造形式进行施工，乙方包工包料，一次性报价。

3、按甲乙双方确认的由乙方设计的图纸稿样作为制作参考基础，最终艺术品呈现效果以乙方制作完成的艺术品实物为准，乙方具有艺术品实物的最终解释权。

三、双方责任

1、甲方责任：

（1） 提供安装现场单位的有关协调工作。

（2） 组织对所制作的艺术品的竣工验收，并按合同规定期限办理竣工结算。

（3） 在施工过程中，如遇不可抗力因素而导致原设计及施工方案变更，应及时下达更改通知并负担所发生的费用。

2、乙方责任：

（1）按甲方审定的方案及图纸作为参考基础组织施工，并及时做好自检工作。

（2）在组织施工过程中，负责制作人员的操作安全及其所制作艺术品的安全，以确保日后甲方在使用过程中不出现意外。

（3） 保证艺术品的完整性、可靠性及施工周期，如因乙方不能按期完成制作，而造成甲方的损失其责任由乙方承担。

四、工程款支付

1、合同签定后，甲方即支付乙方制作艺术品造价的50%款，即￥20700元，作为预付款。（大写：二万零七百元整）。

2、艺术品泥稿制作完毕，由甲方验收合格同意进入艺术品翻制时，甲方再支付艺术品总造价的约30%，即￥13000元，（大写：一万三千元整。）作为工程进度款。

3、剩余尾款，在乙方制作、安装完毕，经甲方验收合格同意后，由甲方一次性支付乙方艺术品总造价的约20%，即￥7700元，（大写：七千七百元整。）作为工程尾款。

4、因甲方未将有关款项按时付给乙方，而导致的工程纠纷、经济纠纷等一切可能的后果，由甲方承担全部责任。

五、艺术品后期维修

艺术品安装完成后、从全部款项结算完成日算起：

1、乙方免费维修一年（不包括由于甲方在使用过程中，因甲方人为原因造成的损坏，则由甲方承担全部维修费用）。

2、在免费维修到期日算起，乙方部分有偿维修二年（由乙方承担维修人工费，甲方承担维修材料费。不包括由于甲方在使用过程中，因甲方人为原因造成的损坏，则由甲方承担全部维修费用）。

六、本合同履行中若双方发生争执，经争议双方自行调解不能解决时，提交工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁，若仍不能解决，则向有管辖权的人民法院起诉，由法院最终裁定解决。

七、双方协商同意签定如下补充协议：

1、乙方延误工期，拖一天罚款1000元。

2、甲方付款延期，拖一天罚款1000元。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

委托单位（签章）：

代表人：

塑像施工合同范本 第2篇

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

一、 工程概况：

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程内容：雕塑总高度12米，表面材料外立面为不锈钢板、内里面为紫铜板、球体为钛金，工程费用万元。雕塑总高度5米，主骨架钢结构，表面材料为不锈钢喷红色油漆，工程费用万元。雕塑总高度5米，主骨架钢结构，表面材料为铜板和不锈钢板，工程费万元。雕塑总高度6米，主骨架钢结构，表面材料为不锈钢板，工程费用万元。

以上四组雕塑工程总费用为万元，项目内容如下：

（1） 四组雕塑的模型制作，“”和“”雕塑的设计。

（2） 四组雕塑的基础土建工程及基座表面装饰（不包括“”的基座表面装饰）。

（3） 四组雕塑的主骨架设计、制作安装及防腐处理。

（4） 四组雕塑的制作安装。碳钢舢板制作，雕塑表面制作及表面处理（包括表面喷漆及图案造型）。

（5） 涉及四组雕塑的全部内容如：运输、保险、刻字、现场管理费、吊装、部分税费、异地远征费及其他不可预见内容等均包含在工程总费用中。

（6） 雕塑名称牌。

4. 工程承包方式：包工包料，一次性包死。

二、 工程期限：

1. 本工程合同总工期为90天，开工日期以甲方的首付款日为准。

…… 此处隐藏5625字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……