道路土方合同范本(汇总19篇)

摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《道路土方合同范本(汇总19篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《道路土方合同范本(汇总19篇)》。

道路土方合同范本 第1篇

甲方(全称)：

乙方(全称)：

经双方协商一致，在平等自愿的基础上制定本合同条款，双方务必遵照执行。

一、工程地点：

二、工程范围及内容：

三、工程造价：

开挖、运输土方石砂量约 万方，单价 元/方，总造价约 万元。

四、工期要求：

按甲方提供的图纸要求尺寸进行开挖与平整，自 年 月 日开始施工，所有工程须于 年 月 日前完成，道路土方的开挖、运输、均需按图纸要求施工。

五、质量与施工要求：

1、园区、区内道路的开挖应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、道路做好水沟挖沟的位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、土方挖完后须经设计、建设(监理)公司、质监站检查符合要求后方为合格;否则乙方承担整修及返工费用。

六、安全要求：

1、开工前乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录;

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责;

3、服从管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理;

4、开挖的土方应按指定的地点堆放，保证施工道路畅通;

5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告道路管理人员。

七、结算方式：

采用汇款或现金支付形式，乙方所完成的工程按月验收，经过验收合格后的次日付清工程款。

八、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议书一式两份，甲方一份、乙方一份，经双方签字或盖章后生效。

甲方： 乙方：

授权代表： 授权代表：

地址： 地址：

日期： 日期：

道路土方合同范本 第2篇

发包人(以下简称甲方)：

承包人(以下简称乙方)：

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：

包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：

开挖、运输土方_____________元/m3(石砂)。

四、工期要求：

按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1. 基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2. 做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3. 回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4. 土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求：

1. 开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2. 严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

3. 遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4. 开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5. 雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6. 发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：

采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。

八、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

道路土方合同范本 第3篇

甲方：

乙方：

根据，《_建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》，《建筑工程安全管理条列》，结合本工程具体事项，本着双方互利互惠公平、公正的'原则，经甲乙双方共同友好协商，达成如下协议，以资信守。

一、工程地点：迎宾路以西，西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。

二、承包范围及内容：场区土方挖运。

三、承包方式：挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责)

四、工程承包价格及计算方式

按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。

五、质量要求：按照国家验收规范施工，验收达到合格。

六、工程款支付方式：土方挖运完成支付3万元人民币，余款20xx年7月末支付。

七、施工工期

八、甲方责任

负责测量土方标高

九、乙方责任

…… 此处隐藏14907字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……