验收安装合同范本(热门34篇)

摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《验收安装合同范本(热门34篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《验收安装合同范本(热门34篇)》。

验收安装合同范本 第1篇

甲方（建设单位）：

乙方（安装施工单位）：

根据《_经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条建筑消防设施概况：

（一）工程名称：

（二）安装施工范围：

（三）开工日期：年月日

竣工日期：第二条预算交付

（一）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

第二条合同价款、拨款和结算

（二）合同价款（含自动消防系统检测费）年月日合同总价：

（三）合同签订后甲方向乙方拨付（暂定工程价款）的30%的预付款作为材料设备购置款；消火栓、喷淋管网主管道安装完成后，甲方向乙方拨付（暂定工程价款）的30%；消防线路、穿线完成后，甲方向乙方拨付（暂定工程价款）的25%，消防系统全部安装完成后，甲方向乙方拨付（暂定工程价款）的.10%；工程总体验收检测后，甲方向乙方拨付至结算价款的100%（结算价=暂定价工程款及设计变更+现场签证），保修期一年。暂定价款参照材料清单，做为合同附件。

第三条双方责任

（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款；

（二）乙方：严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。

第四条图纸变更

设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。

第五条验收和工程质量

（一）竣工后三十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，己方在三十日内组织配合甲方验收

（二）消防设施安装以通过建筑自动消防系统技术检测并经消防部门竣工验收合格为标准。

第六条保修

（一）保修内容：见安装施工范围；

（二）保修期限：自验收合格之日起保修壹年。

（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签定维修保养合同。

第七条违约责任

（一）甲方责任：

1未按合同规定提供场地、图纸数据、用水用电方便等，因甲方原因造成延期的，应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；

2工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；

3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，使用单位承担全部责任；

4超过合同规定日期未能按期付款的，甲方应按每日向乙方支付应付款2‰的违约金。

（二）乙方责任：

1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工。

2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。乙方接到修复通知2小时内做出反应，24小时内给予维修。

3非甲方原因每延期交付1天，扣罚合同造价的1‰。本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（B）的方式解决：

A向仲栽委员会申请仲栽

B向市人民法院提起诉讼

第八条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

第九条本合同正本贰份，双方各执一份，副本肆份公安消防、工商行政管理等有关部门。

第十条其它

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

验收安装合同范本 第2篇

1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期____日，乙方支付甲方本工程价款1的违约金，最高不超过合同价款的3%。

2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。

3、如甲方未按合同约定付款的，每延误____日，按工程价款的1向乙方支付违约金。

4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。

5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

验收安装合同范本 第3篇

甲方）：_________

买受人（乙方）：_________

…… 此处隐藏28469字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……