原物返还合同范本(优选14篇)

摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《原物返还合同范本(优选14篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《原物返还合同范本(优选14篇)》。

原物返还合同范本 第1篇

原告：_________________姓名，民族，出生日期，职业，住址。

被告：_________________姓名，民族，出生日期，职业，住址。

诉讼请求：_________________

1、要求被告赔偿原告(费用名称如医药费、误工费、护理费、伤残补偿金等)损失__________元。

2、本案诉讼费由全部由被告承担。

事实和理由：_________________

应写明侵害行为的事实和侵害后果的事实。若是人身伤害的，应写明受侵害的时间、地点、起因、经过，实际损害程度、恢复状况、就医情况等，作过法医鉴定的也应写明结论。若是姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的，应写明侵权行为的具体情节、后果和影响。

甘肃省__________人民**

具状人(本人签名)：_________________

__________年__________月__________日

返还原物纠纷**状模板 (菁华1篇)（扩展4）

——股权纠纷**状范本 (菁华2篇)

原物返还合同范本 第2篇

原告：______________________，女

__________年_____月_____日出生，_____族

住_______________________________

身份证号码

被告：____________房地产开发有限公司

住所地______________________________

实际经营地_________________________

注册号_______________________________

法定**人____________，系公司董事长。

案由：商品房预售合同纠纷

诉讼请求：

判令被告向原告支付逾期交房违约金_______________元及其自__________年_____月_____日至实际支付之日的利息，暂计至__________年_____月_____日为_______________元，以上合计_______________元;

判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由：

__________年_____月_____日，原告与被告签订了编号为__________的《商品房预售合同》。根据该合同的约定，被告应在__________年_____月_____日前向原告交付房屋，否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止，依原告全部已付款的万分之一按日计算，并于实际交房之日起30内向原告支付。

__________年_____月_____日，原告向被告支付了全部购房款，但是被告未按照合同约定时间交付房屋。__________年_____月_____日，原告与被告签订了《补充协议》，被告承诺在______年___月___日前交付房屋。据此协议，被告逾期交房的违约金仍按《商品房预售合同》中约定的交房日期即__________年_____月_____日之次日起计算。

__________年_____月_____日，被告向原告发出了《关于推迟交房的致歉信》。在该致歉信中，被告明确说明，“我司将严格依照与您签署的《**市商品房预售合同》约定的方式向您支付违约金”。直到__________年_____月_____日，被告方将《商品房预售合同》项下的房屋交付给原告。

根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定，被告应当向原告支付自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日___日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金，被告始终不支付。______年___月，原告委托律师向被告发出《律师函》，被告签收后仍不向原告支付违约金。

综上所述，为维护合法权益，原告根据我国法律的相关规定，向贵院提**讼，恳请贵院**原告的诉讼请求。

______________人民**

**人(签字)：_________

_______年____月________日

返还原物纠纷**状模板 (菁华1篇)（扩展7）

——网购纠纷**状 (菁华1篇)

原物返还合同范本 第3篇

公司会在6月20日之前统一发放，请各部门人员到时候接到领取通知时，按标准规范，有序的进行领取。

特此通知！

xx有限公司

20xx年06月03日

高校后勤采购中回购合同问题研究

摘 要：本文采用贴近实际的有效需求函数证明了供应商采用回购合同时，高校后勤部门库存竞争存在唯一的纯策略纳什均衡；同时回购合同可以实现供应链协调，能在供应商和高校后勤部门之间任意分配整个供应链期望利润。

关 键 词：纳什均衡 回购合同 高校 后勤管理 采购

参考文献+更多[1]Cachon. Supply Chain Coordination with Contracts. University of Pennsylvania, 2002: to be published in the Handbooks in Operations Research and Management Science: Supply Chain Managemerit.

[2]Cachon and Lariviere. Supply Chain Coordination with Revenue-sharing Contracts: Strengths and Limitations. University of Pennsylvania and Northwest University. Forthcoming in Managemere Science., 2002.

…… 此处隐藏21237字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……