按照施工合同范本(必备8篇)
摘要:好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《按照施工合同范本(必备8篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在好笔杆子网还可以找到更多《按照施工合同范本(必备8篇)》。
按照施工合同范本 第1篇
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《_合同法》和__,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
第一条、工程事项
工程名称:_______________________________________
工程地点:_______________________________________
工程内容:_______________________________________
工程开竣工日期:____年___月___日至___年__月___日。
第二条、工程承包范围
承包范围:乙方包工,包料。
第三条、发包人工作
甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务
按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算
工程总价:大写_________________________________
结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
乙方材料及工人进场再付工程款___%大写__________元
工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
工程结束三天内为工程验收期,逾期视为工程合格。
第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误,工期相应顺延。
不可抗力及自然灾害因素,如雨、雪等天气;地震、洪水等天灾。
发包人未能按约定日期支付工程相应款项,使施工不能正常进行。
第七条、违约责任
除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外,任何一方违约造成的损失,由违约方承担赔偿责任。
甲方未按约定的时间和要求提供场地,方案回复,支付工程款的,乙方可以要求顺延工期,同时引起的停工待料,延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。
第八条、争议解决方式
本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的可向当地人民法院起诉。
第九条、其他
协议未尽事宜,甲乙双方可以洽商,签订补充协议,补充协议具有同等法律效应。
第十条、合同份数及生效日期
本协议一式两份,甲乙方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
按照施工合同范本 第2篇
甲方(发包方)
乙方(承包方)
甲、乙双方按照《_合同法》和其他有
关规定的原则,结合本工程具体情况,订定合同如下:
一、工程概况:
.工程名称:榆林经济开发区创业大厦。
.工程地点:榆林经济开发区。
.工程内容:创业大厦暖通工程施工图纸上全部内容。
.承包方式:劳务清包、辅材工具包干。
.施工周期:依照项目部进度计划。
.质量等级:合格。
.质量保证:
乙方保证在合同下所施工安装的通风及空调工程符合本合同所规定的技术要求及质量规定。
二、同文件使用解释顺序:
.除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
.本合同条款。
.补充协议条款。
.明确双方权利义务的书面文件。
.标准、规范和其他有关资料、技术要求。
.图纸和说明及相关技术资料。
三、同文件使用的文字标准和使用法律:
.合同文字:本合同文件使用中文简体。
.适用法规:《建设工程施工合同(GF—1999—0201)》。
.适用验收标准:《通风与空调过程施工质量验收规范》(GB50243—20xx)及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—20xx)的由关规定。
四、甲方责任:
.按照设计图纸和现场施工要求免费提供乙方水、电、住宿、库房的设施。
.甲方负责办理乙方进入施工区的一切相关手续。
.甲方负责在施工中的协调工作。
.参与处理工程质量事故,监督事故技术处理方案的实施,并进行质量验收。
五、乙方责任:
.乙方进驻工地的施工人员,须符合管理条例并遵守现场的规章条例安全施工。
.乙方须以甲方的名义从事工作,并不得从事损害甲方利益机声誉的活动。
.乙方严格按图纸、技术标准及工艺要求规范施工,服从甲方质量监督,由于不符合施工质量标准所造成的停工应立即更改且不得影响施工进度。
.乙方自备所需的安装工具(机械费已包干)。
.乙方的工程进度须符合就的要求。
六、工程质量监理:
乙方应无条件地接受甲方及管理单位对施工质量及进度的查验、监督。
…… 此处隐藏10195字,全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……