当前位置: 首页 > 职场文档 > 合同范本

工程清淤合同范本(合集3篇)

摘要:好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《工程清淤合同范本(合集3篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在好笔杆子网还可以找到更多《工程清淤合同范本(合集3篇)》。

工程清淤合同范本 第1篇

发包人:(简称甲方)承包人:(简称乙方)

依照《民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:

4、承包方式:

二、合同工期

1、开工日期:________年____月____日,竣工日期________年____月____日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);

三、质量标准工程质量标准:合格、按照《施工质量验收规范》验收。

四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币),小写。五,付款方式付款方式:本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

六、施工准备

1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的`设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;

七、安全责任

1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。

2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。

3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前____日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起____日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;

4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。

九、现场代表发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。

合同订立时间:________年____月____日合同订立地点:____________________本合同共_页

发包人:(盖章)法定代表人:委托代理人:(签字)

承包人:(签字)联系方式:开户银行:银行账号:

工程清淤合同范本 第2篇

发包方(甲方):

承包方(乙方):

兹有 雨水管道、污水管道清理及疏通、维修和零星工程的建设,甲方委托乙方施工,依照《_合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,并经双方协商,签订本合同,双方共同遵守。

一、工程概况:

1、 工程名称:雨水管道、污水管道清理及疏通等工程。

2、 工程地点:

3、 工程内容:

二、合同工期:

根据要求按时完成

三、合同价格:

工程量按验收实际工作量计算,结算价格:雨水管道、污水管道,雷迪机械疏通单价:市政管网、农民新村主管网xx元/米,管理费为工程总价的10%

四、工程质量和施工

1、本工程质量要求合格;

…… 此处隐藏542字,全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

相关文章

版权声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,我们将及时进行处理。客服QQ:385360298